КОНТРАКТ № 107/ск на оказание услуг по строительному контролю при выполнении подрядных работ по объекту: «Ремонт автомобильной дороги по ул. Ватутина с.Яблочное Хохольского района Воронежской области»

 

КОНТРАКТ № 107/ск

на оказание услуг по строительному контролю при выполнении подрядных работ по объекту: «Ремонт автомобильной дороги по ул. Ватутина с.Яблочное Хохольского района Воронежской области».

 

г. Воронеж                                                                                                                        07.11.2017г.

 

Администрация Яблоченского сельского поселения Хохольского муниципального района Воронежской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице главы Яблоченского сельского поселения Копытиной Татьяны Васильевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и

Государственное унитарное предприятие Воронежской области «Облкоммунсервис», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице временно исполняющего обязанности директора Гущенко Александра Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании п. 5 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и с соблюдением норм Гражданского кодекса РФ заключили настоящий контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

 

 

1.      ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Муниципальный заказчик поручает Исполнителю, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг на строительный контроль при выполнении работ по объекту: «Ремонт автомобильной дороги по ул. Ватутина с.Яблочное Хохольского района Воронежской области» (далее Объект).

1.2. Подрядчик по выполнению работ на Объекте определен по результатам открытого аукциона  проводимого Муниципальным заказчиком.

1.3. Муниципальный заказчик обязуется принять выполненные Исполнителем услуги и оплатить их результат в размере, предусмотренном настоящим Контрактом.

1.4. Оплата осуществляется по Цене, установленной Контрактом и в порядке, предусмотренном Контрактом.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

Изменение цены Контракта возможно по соглашению сторон в случаях предусмотренных ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

1.5. Муниципальный заказчик производит оплату оказанной услуги Исполнителю в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных ему на соответствующий финансовый год по мере их поступления.

 

 

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

 

2.1. Стоимость Услуг по настоящему Контракту (цена Контракта) составляет 18 000,00  (Восемнадцать тысяч рублей 00 копеек ), в том числе НДС 18%  2745,76 (Две тысячи семьсот сорок пять рублей 76 копеек ).

Цена Контракта включает все затраты, связанные с оказанием услуг в соответствии с условиями Контракта, а также  налоги и другие обязательные платежи, взимаемые на территории Российской Федерации, стоимость расходных материалов, транспортных, командировочных и иных расходов, связанных с исполнением Контракта.

Источник финансирования:

Средства муниципального бюджета   18 000,00      руб.

Муниципальный заказчик не производит оплату услуг, не предусмотренных Контрактом.

2.2. Платежи по Контракту будут осуществляться Муниципальным заказчиком в российских рублях на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 10 настоящего Контракта.

Об изменениях платежных реквизитов Исполнителя, Исполнитель обязуется сообщить Муниципальному заказчику в письменной форме.

До получения Муниципальным заказчиком извещения, об изменении платежных реквизитов Исполнителя, платежи производятся Муниципальным заказчиком по платежным реквизитам согласованным сторонами.

Ответственность за достоверность и правильность платежных реквизитов, а также за своевременность сообщения об их изменении несет Исполнитель.

2.3. Платежи в пользу третьих лиц в соответствии с настоящим Контрактом Муниципальным заказчиком не производятся.

2.4. Муниципальный заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предоставления Исполнителем акта о приемке оказанных услуг рассматривает и подписывает документы или предоставляет мотивированный отказ. Если в течение указанного срока со стороны Муниципального заказчика не поступило мотивированного отказа в принятии представленных документов, услуги считаются принятыми.

2.5. Оплата за оказанные услуги производится Муниципальным заказчиком, на основании представленных Исполнителем подписанных Сторонами Контракта акта о приемке оказанных услуг, а так же соответствующего счета и счета фактуры, в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента поступлении денежных средств из источников финансирования указанных в п.2.1 настоящего Контракта.

 

 

3. СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

 

3.1. Исполнитель обязан оказывать услуги указанные в п. 1.1. Контракта в срок с момента заключения настоящего Контракта до даты окончания исполнения Подрядчиком своих обязательств по муниципальному контракту № 0131300035717000063-0119533-01 от 07.11.2017г.

 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

 

4.1. Муниципальный заказчик обязуется:

4.1.1. В течение 3-х дней со дня подписания настоящего Контракта предоставить Исполнителю утвержденную и прошедшую государственную экспертизу проектно-сметную документацию на проведение работ на Объекте, разрешение на производство работ, акт приема-передачи строительной площадки Подрядчику, а также иную исходно-разрешительную документацию необходимую для осуществления Исполнителем функций  строительного контроля по настоящему Контракту.

4.1.2. Осуществлять ежедневный контроль за выполнением работ на Объекте в пределах своей компетенции.

4.1.3. Оказывать Исполнителю необходимую помощь по вопросам, возникающим в процессе исполнения им своих обязательств.

4.1.4. В соответствии с действующим законодательством в случае необходимости направлять в инспекцию государственного строительного надзора Воронежской области извещения  о начале и завершении работ  на Объекте.

4.1.5. По завершению Подрядчиком всех работ на Объекте, предусмотренных утвержденной проектно-сметной документацией, совместно с Подрядчиком и Исполнителем составить и подписать акт о сдаче-приемке Объекта завершенного строительства.

4.1.6. Получить заключение инспекции государственного строительного надзора Воронежской области о соответствии Объекта требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации.

4.1.7. Оплачивать оказанные Исполнителем услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

4.1.8. Принимать решение, в случае необходимости, о прекращении (приостановлении) работ (услуг) по Объекту  в установленном законом порядке.

4.2. Исполнитель обязуется:

4.2.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком работ по муниципальному контракту, соблюдением Подрядчиком сроков их выполнения (Графика производства работ), а также за соответствием применяемых Подрядчиком материалов, изделий и конструкций государственным стандартам и техническим условиям;

4.2.2. Назначить лиц, ответственных за осуществление строительного контроля при проведении работ, специальных работ, качества используемых материалов, конструкций и оборудования на Объекте.

4.2.3. Оказывать Муниципальному заказчику необходимую помощь по вопросам, возникающим в процессе исполнения им своих обязательств по муниципальному контракту.

4.2.4. В случае отставания Подрядчика от графика производства работ своевременно информировать об этом  Муниципального заказчика.

4.2.5. При обнаружении отступлений от проекта и (или) использования материалов, качество которых не  соответствует требованиям  технических регламентов и иных нормативно правовых актов давать Подрядчику предписания  о приостановке работ и исправлении обнаруженных недостатков и информировать об этом Муниципального заказчика.

4.2.6. Контролировать исполнение выданных Подрядчику замечаний и предписаний.

4.2.7. Предоставлять по требованию Муниципального заказчика информацию о ходе выполнения работ на Объекте.

4.2.8. Давать разъяснения контролирующим органам по техническим вопросам. Принимать участие в проверках, проводимых органами государственного строительного надзора, а также ведомственными инспекциями и комиссиями, вести контроль исполнения Подрядчиком замечаний и предписаний.

4.2.9. Участвовать в совещаниях на строительной площадке.

4.2.10. Проверять полноту и соблюдение установленных сроков выполнения Подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства Объекта и достоверности документирования его результатов.

4.2.11. Совместно с Подрядчиком освидетельствовать скрытые работы и осуществлять промежуточную приемку возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность Объекта, участков сетей инженерно-технического обеспечения. Обеспечивать требования по запрещению производства дальнейших работ до оформления актов на освидетельствование скрытых работ.

4.2.12. Проверяет совместно с Подрядчиком соответствие законченного строительством объекта требованиям проектной документации и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов.

4.2.13. По результату проверки (в том числе наличия в полном объеме исполнительной документации) и приемки выполненных Подрядчиком работ подписывает акты выполненных работ формы КС-2.

4.2.14. В случае выявления непредвиденных работ на Объекте определять целесообразность их выполнения и согласовывать их с Муниципальным заказчиком.

4.2.15. При обнаружении работ не отраженных в проектной документации, влияющих на безопасность строительства, жизнь и здоровье людей, и иные факторы, выставлять предписание о приостановлении работ до полного устранения замечаний, отраженных в предписании.

4.2.16. Требовать от Подрядчика выполненную в полном объеме и надлежащим образом оформленную исполнительную документацию, подготовленную в соответствии с требованиями действующего законодательства для ввода объекта в эксплуатацию.

4.2.17. Осуществлять совместно с Муниципальным заказчиком приемку работ, выполняемых Подрядчиком по муниципальному контракту.

4.2.18. Участвовать в приемочной комиссии по приемке завершенного строительством объекта в эксплуатацию.

4.2.19. Предъявлять от своего имени в интересах Муниципального заказчика претензии к Подрядчику в случае нарушения с его стороны условий Муниципального контракта (действует без доверенности).

Выступать от имени Муниципального заказчика в Арбитражном суде и надзорных органах, в пределах полномочий указанных в доверенности;

4.2.20. Давать письменные и устные пояснения (предоставлять информацию) главному распорядителю бюджетных средств  и финансовому органу (департамент финансово-бюджетной политики Воронежской области) по представленным для оплаты документам, сведениям содержащимся в них, организовывать оформление и передачу письменных пояснений (информации) от Муниципального заказчика в адрес главного распорядителя бюджетных средств и финансового органа.

4.2.21. Представлять информацию о ходе строительства и объемах финансирования главному распорядителю бюджетных средств и в департамент экономического развития Воронежской области.

4.3. Обязательства Исполнителя по данному Контракту считаются исполненными с момента подписания сторонами муниципального контракта акта приемки объекта или акта оказанных услуг по настоящему Контракту.

4.4. Исполнитель вправе осуществлять все иные действия, предусмотренные настоящим Контрактом, а также нормативными документами РФ.

4.5. Муниципальный заказчик вправе осуществлять все действия, предусмотренные настоящим Контрактом, а также нормативными правовыми документами РФ.

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Ни одна из Сторон не несет ответственности по обязательствам другой Стороны.

5.3. Каждая Сторона должна исполнять свои обязательства, вытекающие из Контракта, надлежащим образом, оказывая другой стороне всевозможное содействие в выполнении ей своих обязательств.

5.4. Сторона, нарушавшая свои обязательства по Контракту, должна без промедления устранить допущенные нарушения.

5.5. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Сторонами своих обязательств по Контракту другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и может взиматься сверх процентов, предусмотренных статьей 395 ГК РФ.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что исполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.6. В случае задержки финансирования Муниципальный заказчик ставит в известность Исполнителя и производит оплату оказанных услуг по мере поступления денежных средств.

 

6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

 

6.1.Все споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

6.2. Стороны признают обязательным соблюдение претензионного (досудебного) порядка урегулирования споров, вытекающих и/или возникающих в связи с исполнением Контракта.

6.3. Сторона, получившая претензию, обязана представить Стороне – предъявителю претензии обоснованный отзыв с приложением к нему необходимых документов в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения претензии.

6.4. Если в ответе на претензию Сторона не отказывается уплатить (или исполнить иное действие), но не указывает конкретный срок оплаты, претензия не считается удовлетворенной.

6.5. При не достижении согласия, а именно: полный или частичный отказ в удовлетворении претензии, непредставление ответа на претензию в срок, указанный в п. 6.3. Контракта, спор подлежит разрешению в арбитражном суде Воронежской области.

 

 

7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

 

7.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях предусмотренных ст. 95 Федерального закона 44-ФЗ.

7.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.

7.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

7.4. Стороны вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Контракт без возмещения другой Стороне убытков, обусловленных прекращением договорных отношений в случаях существенного нарушения Стороной принятых на себя обязательств.

7.5. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Сторона направляет другой Стороне письменное уведомление о расторжении Контракта заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в разделе 10 Контракта.

7.6. Датой надлежащего уведомления признается дата получения Стороной подтверждения о вручении указанного уведомления, либо дата получения Стороной информации об отсутствии другой Стороны по его адресу, указанному в Контракте.

8.7. Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7.8. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7.9. В случае расторжении Контракта, в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика от исполнения Контракта, при условии существенного нарушения Исполнителем принятых на себя обязательств, информация об Исполнителе, с которым был расторгнут Контракт, включается в установленном Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013г. порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

7.10. Контракт подлежит расторжению:

- при аннулировании (прекращении действия, лишении) свидетельств о допуске, при принятии актов в рамках действующего законодательства, лишающих Исполнителя права на оказание услуг по Контракту;

- объявления Исполнителя банкротом в установленном законом порядке, наложения ареста на его имущество и блокирование расчетных счетов, введения внешнего управления.

7.11. Расчеты между Сторонами за оказанные до расторжения (прекращения) Контракта услуги, производятся на основании акта сверки взаиморасчетов, составленного с учетом произведенных Муниципальным заказчиком к моменту прекращения действия Контракта платежей, а также сумм, подлежащих взысканию с Исполнителя в качестве неустойки.

 

 

8. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА И ДРУГИЕ СЛУЧАИ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное  или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое явилось следствием отсутствия вины, а также обстоятельств непреодолимой силы, определяемых в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Сторона, пострадавшая от действия непреодолимой силы, должна незамедлительно в письменном виде известить другую Сторону о наступлении непреодолимой силы с предложением выхода из создавшейся ситуации.

 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по настоящему Контракту.

9.2. Предусмотренные настоящим Контрактом уведомления, извещения или другие сообщения, имеющие значение для отношений Сторон, должны вручаться лично, либо направляться Сторонами друг другу заказными письмами по адресам, указанным в разделе 10 настоящего Контракта. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, либо в день, когда лицо должно было его получить (при не нахождении лица по адресу указанному в Контракте, а так же при неполучении в срок).

9.3. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Контракте, Стороны будут руководствоваться нормами действующего законодательства Российской Федерации.

9.4. Все дополнения к настоящему Контракту и изменения настоящего Контракта составляются  в письменном виде и вступают в силу с даты их подписания обеими Сторонами.

9.5. Признание не действительным какого-либо из пунктов настоящего Контракта не влечет признания недействительным Контракта в целом.

9.6. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

 

10. Юридические адреса и реквизиты сторон

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК:	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Администрация Яблоченского сельского поселения Хохольского муниципального  района Воронежской области	ГУП ВО «Облкоммунсервис»
396818, Воронежская область, Хохольский муниципальный район, с.Яблочное, ул. 50 лет Октября, д.30 ИНН 3631001682 КПП 363101001 р/сч №40204810800000000624 Отделение Воронеж г. Воронеж БИК 042007001 Электронная почта yablochensk@mail.ru       Глава Яблоченского сельского поселения     ______________________ /Копытина Т.В./ М.П	394052, г. Воронеж, ул. Кривошеина, д.11 И,  ИНН 3664037363,  КПП 366401001  р/с 40602810000390000007  ПАО «МИНБАНК» г. Москва,  к/с 30101810300000000600  БИК 044525600  ОГРН 1033600038218.  Тел./факс: 8(473) 253-25-01  Электронная почта 100222z-z@rambler.ru     ВРИО директора ГУП ВО «Облкоммунсервис»                                 ______________________/Гущенко А.В./ М.П.